【热门】买卖合同汇总8篇

　　随着法律观念的深入人心，合同的类型越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的买卖合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【热门】买卖合同汇总8篇

买卖合同篇1

　　出卖人: 签订地点: 买受人：签订时间：年月日设备数量、价款及交(提)货时间

　　第一条

　　第二条

　　第三条

　　第四条

　　第五条

　　第六条

　　质量标准：按国家标准制作出卖人对质量负责的条件及期限：

　　包装标准、包装物的供应与回收：不回收随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证、使用说明书合同损耗标准及计算方法：无标的物所有权自货款付清时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第七条交(提)货方式、地点用户指定地点

　　第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽运、费用由出卖人承担

　　第九条检验标准、方法、地点及期限：标准验收

　　第十条成套设备的安装与调试：无

　　第十一条结算方式、时间及地点：

　　第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无

　　第十三条本合同解除的条件：合同履行完毕后自动解除第十四条违约责任：双方协商解决

　　第十五条合同争议的解决方式：本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 (二) 种方式解决;

　　(一)提交仲裁委员会会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。

　　第十六条本合同自起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

买卖合同篇2

　　卖方x x x(以下简称甲方)

　　买方x x x (以下简称乙方)

　　保证人x x x(以下简称丙方)

　　今甲方x x x(卖方兼所有人)与乙方x x x(买方兼使用者)就产品分期买卖事宜，订立合约如下：

　　第一条本合约的标的物x x 产品分期付款总额定为人民币x x 元整。乙方得依照下列规定支付款项予甲方。

　　(1) 前款x x 元

　　(2) 余款x x 元

　　(3) 月息x x 元。

　　第二条乙方预付x x元予甲方，余款自x x x x年x月x日至x x x x年x月x日止，每月x日前各支付x x元。

　　第三条乙方与其保证人得就上述提供担保，于本合约成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票x张交付甲方。

　　上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

　　第四条甲方于本合约订立的同时，将x x产品交与乙方，以交换乙方的支票，并同意乙方对该产品的使用。

　　第五条乙方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息x分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条乙方须以正当的方式使用x x产品，若有违反，甲方可立即解除本合约。

　　第七条乙方若违反第二条的规定，即失去对x x产品的使用权，并应立即将该产品归还甲方。

　卖方(甲方)：买方(乙方)：保证人(丙方)：

　　地址：地址：地址：

　　x x x x年x月x日

买卖合同篇3

　　家具买卖合同属于买卖关系的合同，在消费领域严格讲属于一般民事合同，其条款应符合《民法通则》、《合同法》和《消费者权益保护法》的有关规定。但其条款内容依托的是原《经济合同法》，故在条款上必然存在一些差异。而使用该合同的主体主要是广大消费者和各家具零售商，所以在合同的设计上应该以符合商业零售行业的交易习惯和消费者乐于接受为前提，而不应将其设计的过于烦琐，不易使用。具体地讲，合同的第一条规定：“家具名称、商标、型号、数量、时间及金额”的内容不适合家具买卖行业特点和商业习惯，因为对于家具行业来讲，国家尚未出台强制性标准，行业标准目前也是空白。消费者注重的是家具的款式和材质，而这两项指标目前又没有统一的型号规定，一旦造成质量纠纷，给调解、仲裁或审判在认定责任方面带来一定的困难，客观上讲不利于经营者和消费者之间相互举证。因此很多家具经营者呼吁在家具买卖合同示范文本条款中，用材质替换型号使之更合乎实际。因此，该条应当明确质量的瑕疵担保责任，即经营者应当依照法律规定或者合同约定交付合乎质量要求的标的'物，关于质量可以另附质量保证书予以明示消费者。这样规定的目的是经营者出卖的标的物质量上有瑕疵的，应当依法承担违约责任，使消费者能够自主合理选择修理、更换、重做、退货、减少价款或请求赔偿损失乃至解除合同。

　　其次是示范文本第二条的保修包退条款，目前采用填空式方式。各家具经营者认为采用填空式的办法设置，容易造成一旦出现家具质量纠纷，对消费者举证不利的尴尬局面。因为在填写这一条款时，多数家具经营者均采用对他们有利的方式填写，而未选中的选项则认定为无效。作为消费者不可能对其中奥妙了解如此透彻，容易出现欺诈消费者的行为。而实际情况是《天津市家具行业实行三包的规定》等文件均对此做出过明确规定，因此示范文本约定只要符合有关方面的规定即可，一旦产生纠纷，就可以有效地依据相关规定妥善做出处理。这样即理顺了关系，又方便了消费者。

　　另外，示范文本的第九条，解决纠纷的方式，实际上包含了五种方式，即和解、民间调解、行政调解、仲裁和民事诉讼。按照我国目前的《民法通则》规定，民事合同纠纷实际上只有三种解决途径，即和解、仲裁（含调解职能）和民事诉讼（亦含调解职能），后两种又属于法定救济范畴。而行政调解是依据有关行政法律、法规的规定进行的，消费者协会所做的民间调解也是依据《消费者权益保护法》之规定进行的。将上述四种办法罗列到一起，显然不太适宜。因为工商部门的行政调解和消费者协会的调解属于行政救济范畴，并不引起丧失仲裁权或司法救济请求权灭失情形的发生，无论经营者和消费者是否选取向消费者协会申请调解或向有关行政主管部门申请调解解决纠纷，只要在法定诉讼时效期间内均不会丧失司法救济请求权，这一程序不是法定的。而《仲裁法》第四条规定：“当事人采取仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”也就是说仲裁与诉讼两者之间，采取哪种方式解决争议有着因果关系，而且是合同争议解决的法定程序。因此该条实际上将多种法律关系集为一条，从法理上讲容易混淆法定程序和非法定程序的界限。从实际情况看，由于消费者不太了解有关法律程序规定，因此也容易造成丢失或自动放弃有关司法救济请求权情况的发生。所以家具买卖合同示范文本条款应当符合零售商业交易习惯和消费特点，细化消费者和经营者对合同争议解决的自主选择权。

买卖合同篇4

　　甲方：，身份证号码：

　　乙方：，身份证号码：

　　在充分协商的基础上，本着公平公正的原则，甲乙双就宅基地使用权转让事宜，经自愿，平等，友好协商，达成转让协议如下：

　　一、房屋及土地概况：该地块位于涟源市桥头河镇群峰村曹家组，地块一：左邻：，右邻：，前止：，后止：，长约米，宽米，地面面积约平方米。地块二：左邻：，右邻：，前止：，后止：，地面面积约平方米。

　　二、款项支付方式及时间约定：

　　本合同正式签订后支付万元，一次性付清。

　　三、双方权责：

　　1，甲方出卖给乙方的土地，在本协议签订之前的所有问题(括债权债务)全部由甲方负责，与乙方无关。

　　2，甲方保证乙方在修建房屋时不能因各种原因干扰。

　　3，自本合同签证生效期起，该宅基地的所有权，处置权，以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。

　　四、违约责任：

　　甲乙双方必须严格履行本合同，若擅自违约或者终止本合同，使本合同无法正常执行的，违约方除承担已经产生的全部建设直接费用、其它间接隐形开支外，还要按对方已付资金数额支付双倍的违约赔偿金。

　　五、未尽事宜，双方可协商解决。

　　六、本合同一式叁份自签字之日起生效，双方各执一份，希共同遵守。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同篇5

　　甲方（卖方）：，法人代表：

　　（以下简称甲方）

　　乙方（买方）：，法人代表：

　　（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，特订立如下合同，以便双方互相履行。

　　第一条甲方自愿将其标准厂房出售给乙方，具体状况如下：甲方与温州市龙湾标准厂房建设开发有限公司签订《土地使用权租赁合同》：租期为十年，从20xx年1月1日起至20xx年12月31日止，租用地块位于温州市龙湾区标准厂房（蓝田片）综合四区，土地占地总面积为9.775亩（折合6516.695平方米），其中分摊面积为1.275亩（折合850平方米）。

　　第二条出卖的总价款:

　　甲方将该地块上系自己建造且合法拥有的附着物作价￥万元卖给乙方。

　　第三条付款方式：

　　第一次付款：本合同签订之日，乙方支付￥万元

　　第二次付款：本合同签订十天内，乙方支付￥万元。第三次付款：

　　第四次付款：

　　注：乙方第一次和第二次付钱金额作为定金。甲方保证通过验收。

　　如无法通过验收或验收日子拖延的，支付违约金（违约的约定是怎么样的？还有如果甲方拖延过长，该怎么处理？）

　　第四条特别约定：

　　1、债务明晰

　　2、乙方应配合甲方到各有关部门单位办理有关手续。

　　4、甲方配合乙方到有关部门办理相关的变更手续。

　　第五条该标准厂房交付后由乙方自行处置，甲方不得干涉。

　　第六条如遇国家建设需要被政府征用，________________

　　第七条违约责任

　　1、乙方不按本合同约定期限交付的情况，怎么约定违约责任？

　　2、甲方收取定金，在规定期限内，标准厂房未能按期通过政府相关部门验收合格的，怎么约定违约责任？

　　3、甲乙双方不按本合同条文执行的，一切后果责任由违反方负担。并且，一方有权要求违反方支付违约金。

　　第八条争议的解决

　　因履行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成的，由当地人民法院受理解决。

　　第九条本合同自甲、乙双方签字盖章后即日生效。本合同生效后，买卖双方不得反悔。

　　第十条本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，永存为照。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

买卖合同篇6

　　卖方________________________________(甲方)

　　买方________________________________(乙方)

　　双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，经协商一致，签订合同

　　第一条甲方按下表所列要求供货给乙方烟酒：

　　总计金额：__________。

　　第二条质量要求：甲方出售的商品必须符合国家标准、行业标准。

　　第三条验收方法：乙方足额付给甲方货款，甲方按第一条表格所列要求付商品。

　　第四条违约责任：甲方不能按期交货，每逾期一天，按总货值1%偿付乙方违约金。收付定金的，若甲方无法履行合同，则双倍偿还乙方定金，若乙方不能履行合同，无权要求返还定金。

　　第五条争议解决：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方先自行协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第(1)项处理。 (1)申请仲裁委员会仲裁 (2)依法向人民法院提起诉讼。

　　第六条其他约定事项：甲方所供酒水不得有假，如发现假酒属甲方所供，造成的一切损失由甲方承担。

　　第七条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜。甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　________年_______月_______日

买卖合同篇7

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以处简称乙方）

　　甲乙双方经友好协商，就甲方在乙方购买美容设备以及售后一事，达成如下协议：

　　第一条、产品名称，规格，数量，单价，金额列下表：（单位：人民币）

　　2、型号规格：

　　3、数量：

　　4、单价：

　　5、合计金额：￥（大写：）详细规格及技术配置见合同附件。

　　第二条、交货时间：签订合同后（）天内乙方保证向甲方提供250台标准的仪器，如因运

　　输原因或其他原因导致交货时间的变化，甲方不得追究乙方的责任。

　　第三条、交（提）货方式：。交（提）货地点：。

　　第四条、运输方式：，运输及相关费用由负责。

　　第五条、结算方式：签定合同当日，甲方向乙方交付设备购买定金￥，乙方确认

　　甲方款项到帐后，向甲方发货，并派老师下店培训；余款￥在甲方收到乙方仪器调试验收合格以后天内向乙方进行结算。

　　乙方负责货到安装、调试及负责操作培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作为止；负责提供物品的中文说明书、中文使用手册。

　　第六条、质量技术标准：设备必须符合国家标准和行业标准或技术协议。

　　第七条、乙方对质量负责的条件及期限：产品自甲方验收合格之日起，一年内免费维修。

　　第八条、包装标准：。

　　第九条、随机的必备品，配件，工具数量及使用方法：按产品说明书和装箱单及出厂要求。

　　第十条、所有权转移：货物到达甲方，验收合格并按合同付款之日起转移至甲方。

　　第十一条、检验标准，方法，地点及期限：货物送达甲方指定地点后，由甲、乙方共同一起，

　　按出厂原标准或合同的技术协议组织验收。

　　第十二条、甲、乙方责任与义务：

　　（一）甲方责任与义务：设备运到现场后，无乙方人员到场，不得拆除包装。设备安装调1、产品名称：

　　试期间，甲方负责组织验收，不得无故推迟验收工作，按合同规定和付款程序及时向乙方支付合同价款。

　　（二）乙方责任与义务：乙方提供的设备必须是符合本合同约定的设备，正规进货渠道（包

　　括零部件，配件）的设备。参加由甲方组织的设备最终验收，质保期满后，乙方有责任继续对设备进行维护，合理收取用户费用。

　　第十三条、违约责任：

　　（一）、乙方违约责任：乙方所交的设备品种，型号，规格，质量不符合合同规定，甲方有权退货及收回已付货款。

　　（二）、甲方违约责任：甲方无正当理由拒收符合甲方要求的设备，甲方向乙方偿付合同价款总值百分之十的违约金。甲方无故逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总值千分之五的违约金。

　　第十四条、合同争议的解决方式：本合同在执行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协

　　商不成的，则提交成都市武侯区人民法院进行诉讼。

　　第十五条、其他

　　（一）本合同的所有附件具有与合同同等法律效力。

　　（二）本合同自签字盖章之日起生效。

　　（三）本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

　　第十六条、其他补充约定：

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　负责人：负责人：

　　签约日期：签约日期：

买卖合同篇8

　　【案情简介】 原告李彦军诉称：原告生产、经营民用建筑类楼板。20xx年5月份，被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板。双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的楼板251块，约定单价为57元/块，货款总计为14300元。双方约定的付款进度为：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。20xx年5月28日，经原告要求，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。该欠条中“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米”部分系原告之妻书写，但其中“14300元整。武喜军”部分系被告武喜军亲自书写并捺指印。但之后，虽经原告多次催要，被告仍未予清欠货款。无奈，原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。原告提供的证据有：被告武喜军为原告出具欠条一份，其主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14 300元整。武喜军”，用以证明被告拖欠原告货款14300元的事实。被告未到庭答辩，亦未提供证据。诉讼中，依原告申请，证人吴ＸＸ出庭作证（证人吴ＸＸ系随车货运人员），用以证明其曾随原告一起为被告武喜军运送楼板及被告为原告出具欠条的事实。另外，依原告申请，本院依法调取了被告武喜军的户籍证明。庭审质证中，被告武喜军无正当理由未到庭参加诉讼，亦未对原告提供的证据进行质证，视为其放弃质证的权利。本院向原告及证人出示被告武喜军的

　　户籍证明，原告李彦民及证人吴ＸＸ均指认户籍证明中头像系楼板收货人武喜军头像，亦即本案被告武喜军。对于原告提供的欠条及证人吴ＸＸ的证言，本院综合分析认为，欠条中关于楼板数量、规格、货款总额等信息可以与原告的陈述互相印证，而欠条中送货人及收货人及欠条出具人又与证人吴ＸＸ的证言互相印证，故本院对于原告提供的证据及证人吴ＸＸ的证言予以采信。

　　【法院认定】经庭审质证，依据有效证据，结合当事人陈述，本院确认下列案件事实：原告李彦民生产、经营民用建筑类预制板。20xx年5月份，因被告武喜军在郑州市经济技术开发区黄商村承揽民房建设工程需用楼板，双方经口头协商订立买卖楼板合同。按约定，原告先后向被告交付规格为3.3×0.48（米）的楼板251块，单价为57元/块，货款总计为14300元。双方另约定：被告每完工一层楼房，为原告结清一层楼板的货款，但被告始终未按约定给付原告货款。后经结算，被告为原告出具欠条一份，主要内容为：“欠条收到251块楼板，李彦民厂里3.3米，14300元整。武喜军”。之后，被告仍未予清欠货款。现原告诉至法院，请求判令被告给付货款14300元。

　　【法律分析】当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。依法成立的合同，自成立时生效，受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务的，应当承担继续履行等违约责任。买卖合同中的买受人应当按照约定的数额支付价款。本案中，原告李彦民与被告武喜军之间

　　系口头形式的买卖合同关系，合法有效，应受法律保护。被告武喜军在原告李彦民履行完交货义务后，未及时支付货款，经原告多次催要，仍长期拖欠，构成违约，应承担给付原告货款的民事责任。原告要求被告给付货款14300元的诉讼请求，本院予以支持。

【【热门】买卖合同汇总8篇】相关文章：